Kategoriler

İHALE SÖZLEŞME KARARI > İstinaf Mahkeme Kararı

İhale No İhale Makamı İlan Tarihi İhale Tarihi Açıklama Detay
Üyelere Özel! Üyelere Özel! 17/02/2024 Üyelere Özel! Yüklenicinin ihale işine ait almış olduğu ürünlere dair taraflar arasındaki satım ilişkisi kapsamında davalının ödemediği ileri sürülen satım bedelinin teminat altına alınması amacıyla açılmış, ihtiyati tedbir istemine ilişkindir.Davacı vekili, davadan önce ihtiyati tedbir talep etmiş mahkemece ihtiyati tedbir talebinin reddine dair karara karşı davacı yasal süresi içinde istinaf kanun yoluna başvurulmuştur İstinaf incelemesi neticesinde * maddesi uyarınca davacı vekili tarafından ileri sürülmüş olan istinaf başvuru nedenleriyle ve kamu düzeni yönüyle sınırlı olarak yapılmıştır Davacı vekili davalıya ait taşınır ve taşınmazlar ile üçüncü kişilerdeki doğmuş ve doğacak alacak haklarına * maddesi uyarınca ihtiyati tedbir konulmasını istemiştir *maddesi uyarınca sadece davanın konusu olan mal varlığı üzerine ihtiyati tedbir konulabilir Ancak taleple üzerine tedbir konulması istenilen taşınır ve taşınmazlar davanın konusu değildir Diğer yandan davacı vekili davalının satın aldığı malzemeyi dava dışı * tarafından A.Ş’ye ihale ile verilen inşaatda kullanması nedeniyle ihale makamı ile yüklenici nezdinde doğmuş ve doğacak hak ve alacaklara ihtiyati tedbir konulmasını istemiş ise de dosyaya sunulan belge ve delillerden, davacı tarafından verilen kambiyo evraklarının belirtilen iş için verildiğine ilişkin har hangi bir kanıt bulunmadığı bu durumda belirtilen hak ve alacaklara da *maddesi uyarınca ihtiyati tedbir konulamaz Detaylar
Üyelere Özel! Üyelere Özel! 17/02/2024 Üyelere Özel! İstinaf incelemesi HMK maddesi gereğince ileri sürülen istinaf başvuru nedenleri ve kamu düzeni yönüyle sınırlı olarak yapılmıştır Somut uyuşmazlıkta taraflar arasında ihtilafsız olan sözleşme maddesine göre yüklenici tarafından verilen kesin teminat mektubu sözleşmenin süresinin bitip kesin kabulün yapılması halinde iade edileceği kararlaştırılmış olup mahkemece bilirkişi raporu esas alınarak davanın reddine karar verilmesi yerinde ise de davacının teminat mektubunun haksız olarak nakde çevrildiği iddiasıyla takip başlattığı bu hususta teminat mektubunun süreli olmasına dayandığı teminat mektubunun bedelinin davadan sonra davalı tarafça davacıya ödendiği dikkate alındığında davacının takipte kötü niyetli olduğu sabit olmadığından kötüniyet tazimatına hükmedilmesi yerinde görülmemiş ve davacı vekilinin istinaf isteminin bu yönüyle kabulü ile ilk derece mahkemesinin kararının kaldırılmasına dair karar Detaylar
Üyelere Özel! Üyelere Özel! 17/02/2024 Üyelere Özel! ihale sözleşmesinin uygulanmasının davalı tarafça Başkanlık olur yazısına istinaden durdurma kararının sözleşme ve hukuka aykırı olduğunun tespitine Muarazaanın bu şekilde giderilmesine kararı davalı tarafından istinaf edilmiştir Davalı idari yargının görevli olduğunu ayrıca davanın reddine karar verilmesi gerektiği gerekçeleriyle istinaf talebinde bulunmuş Davacı davalı belediyenin açtığı ihaleyi kazandığını aralarında sözleşme imzalandığını kamu ihale kurumunun kararı ile sözleşmenin durdurulduğunu zarara uğradığını sözleşmenin durdurulması karanını kaldırılmasıyla muarazanın giderilmesi istemiyle eldeki davayı açmıştır Mahkemece tarafların iddia ve savunmaları değerlendirilmiş tüm delilleri toplanarak davanın kabulüne karar verilmiştir Detaylar
Üyelere Özel! Üyelere Özel! 17/02/2024 Üyelere Özel! Davalı adi ortaklık vekili ise istinaf dilekçesine karşı cevaplarında özetle istinafa konu ara kararında itiraz yasa yolu belirtildiği halde davacı tarafça istinaf talebinde bulunulmasının usule aykırı olduğunu mahkeme ara kararının usul ve yasaya uygun olduğunu belirterek davacı tarafın istinaf talebinin reddine karar verilmesini talep etmiş Tüm dosya kapsamına göre, davacı idare tarafından mesuliyet şahsı içerisinde bulunan içme ve atık suyu hatlarının yenilenmesi ve rehabilitasyon işinin davalı adi ortaklara ihale edildiği ve ihalenin güvencesi olarak davalılardan toplamda *TL bedelli geçici teminat mektuplarının alındığı ihale sonrasıda sözleşme yapılacağı sırada davalı adi ortaklığı oluşturan şirketlerden firmanın vergi borcu bulunduğunun anlaşılması üzerine ihale feshedilerek geçici teminatların idareye irat kaydedildiği davalı tarafça bu işlemin iptali amacıyla İdare Mahkemesinde açılan iptal davasının kabul edilmesi üzerine ve ancak verilen karar henüz kesinleşmeden davalıların talebi üzerine teminat mektuplarının davalılara iade edildiği idare tarafından verilen kararın temyizi sonucunda Danıştayca idare mahkemesi kararının bozulduğu Davacı idarece Danıştay kararından sonra iş bu davayla geçici teminat bedellerinin tahsili ile birlikte alacağın teminatı olarak davalıların menkul ve gayrimenkul malları üzerine ihtiyati tedbir konulması talep edilmiş mahkemece üzerine tedbir konulması talep edilen malların dava konusu olmadığı belirtilerek ihtiyati tedbir talebi reddedilmiş Davanın alacak davası olması üzerine tedbir konulması talep edilen malların dava konusu olmaması Danıştay bozma ilamının usule ilişkin bulunması yaklaşık ispat kriteri ve mahkeme gerekçesi birlikte değerlendirildiğinde verilen karar usul, yasa ve dosya kapsamına uygun olmakla davacı idare vekilinin istinaf talebinin reddine karar verilmesi Detaylar
Üyelere Özel! Üyelere Özel! 17/02/2024 Üyelere Özel! Kamu İhale Sözleşmesi Kanununun olaya uygulanması gerekmektedir Davalının davacı şirkette kayıtlı bulunan işçileri bünyesine almak suretiyle sözleşmeyi feshederek sonlandırması durumu, sözleşme Maddesinde belirtilen işin tasfiyesi durumuna daha çok uymaktadır Zira burada davalı davacının işçilerini kendi bünyesine almakla sözleşmeyi de konusuz bırakmakta sözleşmenin devamını imkansız kılmakta davacının yapması gereken işi de sona erdirmektedir maddenin son fıkrasının son cümlesinde ihale konusu için sözleşme bedelinin %80’inden daha düşük bedelle tamamlanacağının anlaşılması halinde ise yükleniciye yapmış olduğu gerçek giderler ve yüklenici karına karşılık olarak sözleşme bedelinin yüzde sekseni ile sözleşme fiyatları ile yaptığı işin tutarı arasındaki bedel farkının yüzde beşinin ödeneceği belirtilmektedir Davacı üzerine kayıtlı işçilerin davalı şirketin bünyesine alınmakla İhale konusu sözleşmenin yüzde sekseninden daha düşük bedelle sonlandığı dosyadaki mevcut belgelerden anlaşılmakla davacı, sözleşmenin maddesinin son fıkrası gereğince uğradığı zararı talep etmeye hak kazanmaktadır Dosyada mevcut bilirkişi heyet raporunda Hesaplama Tablosu başlığı altında sözleşme maddesine göre davacının hak edebileceği alacak tutarının hesaplanmış olduğu buna göre davacının *TL alacağının bulunduğunun tespiti mahkemenin takdirine sunulmuştur Bilirkişilerce yapılan hesaplama dosya kapsamına ve sözleşmeye uygundur Her ne kadar davacı tarafça *TL talep edilmiş ise de aradaki *TL’lik farkın davacının düzenlediği faturaların işin hizmet teslimi olması nedeniyle KDV mevzuatına göre tevkifata tabi olup net ödemeler üzerinden hesaplama yapılmasından kaynaklanmakta olduğu tespitinin de yerinde olduğu anlaşılmıştır Bu durumda davacı vekilinin istinaf başvurusunda haklı olduğu mahkemece, davacının talebinin yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde değerlendirilerek bilirkişi raporunda yapılan hesaplama çerçevesinde davanın kısmen kabulüne karar verilmesi gerekirken davanın reddine karar verilmesi somut olaya uygun düşmediğinden davacının istinaf başvurusunun bu nedenlerle kabulü ile ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasına, HMK maddesi uyarınca yeniden yargılama yapılmasına gerek olmaksızın davanın kısmen kabulü ile *TL’nin daha önce davalının temerrüde düşürüldüğü konusunda bir delil bulunmadığından dava tarihinden itibaren işleyecek avans faiziyle davalıdan tahsil edilerek davacıya verilmesine ait karar Detaylar
Üyelere Özel! Üyelere Özel! 17/02/2024 Üyelere Özel! iş kesintilerin sözleşmeye ve eki şartnamelere uygun yapılıp yapılmadığı, davacı yüklenici tarafından hakedişlere usulünce ihtirazi kayıt konulup konulmadığı, kesintiler usulüne uygun yapılmamış ve davacı tarafından da hakedişlere yukarıda açıklanan şekilde usulünce ihtirazi kayıt konulmuş ise, davacının hak edişlerinden haksız yapılan kesintileri ve talep edeceği miktarı belirleyen yeni bir bilirkişi kurulundan rapor alarak karar verilmesi gerektiği(İstinaf K Detaylar
Üyelere Özel! Üyelere Özel! 17/02/2024 Üyelere Özel! İhale işinin tamamlandığını geçici kabulün idarenin onayına sunulduğu akaryakıttan gelen ÖTV zammı sebebiyle müvekkiline iade edilen işin akaryakıt girdi mahiyetinde büyük bir artış olduğunu bu durumun müvekkiline büyük bir külfet oluşturduğunu, bu durum göz önünde bulundurularak Bakanlar Kurulunun 4735 ihale kanunun 8. Maddesinin vermiş olduğu yetkiye dayanarak fiyat farkına ilişkin esasların belirlenmesi yönünde Bakanlar Kurulu kararı aldığını ve bu kararın yürürlüğe girdiği bu kararda akaryakıt girdisinin nevine uygulanan ÖTV’de değişiklik gerçekleşmesi halinde bu değişikliğin bayi satış fiyatlarında yol açtığı artış veya azalış dikkate alınarak b3 katsayısının hesaplanmasına esas alınan miktarın uygulama ayına karşılık gelen kısmı için bu vergide birim başına meydana gelen değişiklik miktarı Maddeye göre yapılan fiyat farkından bağımsız olarak ayrıca ödenir veya kesilir” şeklinde düzenleme ile akaryakıta gelen ÖTV zammından oluşan fiyat farkının ödenmesi gerektiği iddası (istinaf K Detaylar
Üyelere Özel! Üyelere Özel! 17/02/2024 Üyelere Özel! ihalede davalı idare ile yüklenici firmalar arasında muvazaalı ilişkinin olduğu gerekçesiyle yüklenici firmaların kayıtlarında görülen ancak davalı idarenin bünyesindeki işyerlerinde istihdam edilen işçilerin başlangıçtan itibaren davalı idarenin işçisi sayılarak işlem görmeleri gerektiği yönünde rapor vermiş Davalı idare raporun iptaline ilişkin iş mahkemesinde dava açmış ancak davanın sonucunu beklemeden idare raporu gerekçe göstererek sözleşmeyi feshetmesi hk (İstinaf K Detaylar
Üyelere Özel! Üyelere Özel! 17/02/2024 Üyelere Özel! süreli teminat mektubunun süresi içerisinde, teminat mektubu ile garanti edilen bilgisayar alım sözleşmesinden doğan yüklenici taahhütlerinde bir gecikme veya ediminde bir temerrüt oluşmadığını, sözleşme gereği yükümlülüklerinin tam olarak yerine getirildiği ve davalı kurum tarafından kabul edildiğini, bu nedenle de; davalı kurum tarafından nakte çevrilen tutara ilişkin olarak tazmin edilen bedelden zararın hesaplanmasının ardından artan kısmın ihbar olunan şirkete ödenmemesi veya irat kaydedilmesi yönünde bedel zaten tahsil edilmiş olacağından teminatsız olarak ihtiyati tedbir kararı verilmesi teminat mektubunun son geçerlilik tarihinin *olması yüklenici firmanın iflasına * tarihinde karar verilmesi teminat mektubunun süresi sona ermeden iflasın gerçekleşmiş olması bir arada değerlendirildiğinde İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun emredici maddesi uyarınca idarenin teminat mektuplarını irat kaydetme hak yetki ve sorumluluğunun bulunduğu hk (istinaf K Detaylar
Üyelere Özel! Üyelere Özel! 17/02/2024 Üyelere Özel! kesin teminat mektuplarının iadesi isteminin dinlenebilmesi için teminat mektuplarını üzerinden de nispi harcın yatırılması gerektiği Yatırılacak peşin nispi harç tutarı ise Harçlar Yasası uyarınca teminat mektuplarının bedeli üzerinden alınması gereken karar ve ilam harcının dörtte biridir teminat mektuplarının bedelleri toplamı üzerinden tarifeye göre hesaplanacak nispi ilam harcının 1/4 tutarındaki peşin harcın yatırılması için süre verilmesi harç eksikliğinin davacı tarafından bu şekilde tamamlanması halinde yargılamaya devamla davanın sonuçlandırılması harcın ikmâl edilmemesi halinde ise kesin teminat mektuplarının iadesi istemiyle ilgili olarak HMK maddesi gereğince işlem yapılması gerekirken kamu düzenine ilişkin olan harç hususu gözden kaçırılarak yargılamaya devamla karar verilmesi gerektiği İstinaf K Detaylar
Üyelere Özel! Üyelere Özel! 17/02/2024 Üyelere Özel! ihale için alınan durdurma kararının davacıyı ve kamuyu zarara soktuğunu ve davalının aldığı durdurma kararının hukuka aykırılığının ve sözleşmenin bağlayıcılığının tespitini istemi hk.(İstinaf K) Detaylar
Üyelere Özel! Üyelere Özel! 17/02/2024 Üyelere Özel! ihale sözleşmesi kapsamında verilen banka teminat mektubunun hükümsüzlüğünün tespiti talebi hk (istinaf K) Detaylar
Üyelere Özel! Üyelere Özel! 17/02/2024 Üyelere Özel! Pandemi sürecindeki güçlükler nedeniyle sözleşmenin uyarlanması istenilmesi (istinaf K) Detaylar
Üyelere Özel! Üyelere Özel! 17/02/2024 Üyelere Özel! Akaryakıt alım ihale sözleşme maddesinde sözleşmenin türü ve bedelinin düzenlediğini fiyat farkına ilişkin düzenleme getirdiğini daha sonra. *sayılı kurul kararı ile herhangi bir somut gerekçe de göstermeksizin 2 ay süre ile rafineri çıkış fiyatı akaryakıt dağıtım tavan fiyatı ve bayi tavan fiyatı belirleme esaslarını uygulamaya koyarak piyasaya müdahale ettiğini, bu müdahale sonucunda akaryakıt rafineri, dağıtım ve bayi fiyatlarının belirlenmesindeki artışların mücbir sebepler kapsamında olamayacağı hk(istinaf K) Detaylar
Üyelere Özel! Üyelere Özel! 17/02/2024 Üyelere Özel! İhaleyi alan yüklenicinin sözleşme dışı firmaya borcuna karşılık temlik verdiği iş devam ederken yüklenici firmanın bir takım şirketlere alacağını devrettiğini, bu devirlerden sonra da işin %10’luk kısmını bile tamamlamadan işi bırakması ile yaşanılan sorunlar (istinaf K) Detaylar
Üyelere Özel! Üyelere Özel! 17/02/2024 Üyelere Özel! İhalede iyileştirme projesinde imar ve kamulaştırma problemleri yüzünden teknik şartnamede yer alan bazı işlerin zaten belediyeler tarafından yapılması nedeni ile imalatından ya da inşasından vazgeçildiği bazı yerlerde de coğrafi nedenlerle güzergah değişikliğine gidildiği bazı bölgelerin ise sonradan ringe dahil edildiği, şehrin gelişimi nedeni ile zorunlu proje değişikliklerinin yapıldığına yönelik savunmaları da gözetilip her bir iddianın ayrı ayrı araştırılması, bu kapsamda edimin ifasına fesat karıştırma suçu bakımından ihalede öngörülen işlerin eksik bırakılıp bırakılmadığı hk (istinaf K) Detaylar
Üyelere Özel! Üyelere Özel! 17/02/2024 Üyelere Özel! İhalede iyileştirme projesinde imar ve kamulaştırma problemleri yüzünden teknik şartnamede yer alan bazı işlerin zaten belediyeler tarafından yapılması nedeni ile imalatından ya da inşasından vazgeçildiği bazı yerlerde de coğrafi nedenlerle güzergah değişikliğine gidildiği bazı bölgelerin ise sonradan ringe dahil edildiği, şehrin gelişimi nedeni ile zorunlu proje değişikliklerinin yapıldığına yönelik savunmaları da gözetilip her bir iddianın ayrı ayrı araştırılması, bu kapsamda edimin ifasına fesat karıştırma suçu bakımından ihalede öngörülen işlerin eksik bırakılıp bırakılmadığı hk (istinaf K) Detaylar
Üyelere Özel! Üyelere Özel! 17/02/2024 Üyelere Özel! ihale ceza kesintisinin iadesi( yüklenicinin ihale teknik şartnameye uygun yemek getirmemesi veya getirdiği yemeğin kontrol teşkilatınca uygun bulunmaması halinde, derhal yenisi ile değiştirileceği bu durumun ikinci kez tekrar edilmesi halinde, sözleşme bedelinin %1’i oranında ceza kesileceği halde, davalı idarenin yemeklerin öncelikle yenisi ile değiştirilmesini talep etmememesi halinde idarece yapılan ceza kesintisinin iadesi gerektiği hk(istinaf Mahkeme K) Detaylar
Üyelere Özel! Üyelere Özel! 17/02/2024 Üyelere Özel! İhale teminat mektubunu irad kaydedilmesi için yaptığı başvuruda idarece gönderilen talep yazısında yüklenicinin edimlerini kısmen veya tamamen yerine getirmediğinin bildirilmesi gereklidir(İstinaf mahkeme K) Detaylar
Üyelere Özel! Üyelere Özel! 17/02/2024 Üyelere Özel! Yapım ihale sürecinde oluşan çatlakların ayıp mahiyetinde kabul edilip edilmeyeceği çatlakların neden kaynaklandığı ve işin yapıldığı yıla ait piyasa rayiçleri esas alınarak ayıbın giderim bedelinin belirlenmesi ve hesaplanması için rapor alınması gerektiği(is Detaylar
Üyelere Özel! Üyelere Özel! 17/02/2024 Üyelere Özel! ihale sözleşmesi gereği idarece ilave siparişlerin teknik ve idari şartname kapsamında talep edilebileceği kabul edilmiş yine sözleşmede yedek malzemeye ilişkin teknik şartnamede belirtilen şekilde uygulama yapılacağı teknik şartnamenin 14.maddesinde ise yedek malzemeye ilişkin davacı yüklenici yükümlülüklerinin düzenlendiği bu kapsamda davalı iş sahibince yedek malzemenin temini yönünde sözleşmeye uygun olarak davacı yüklenici temerrüde düşürülerek sözleşmenin feshi yoluna gidilmiş, mahkemece de davalı iş sahibinin fesihte haklılığı değerlendirilerek irat kaydedilen teminat mektupları yönünden dava reddedilmiş ise de taraflar arasındaki sözleşme kapsamında davalı iş sahibince uygulanan gecikme cezasına ilişkin asıl davadaki değerlendirmeler dikkate alınarak gecikme cezası uygulanmasında kısmen de olsa davalı iş sahibinin haksız olduğu kanaatine varılmış olmakla sözleşmenin feshinde tarafların ortak kusurlu oldukları anlaşılması(İstinaf Mahkeme K) Detaylar
Üyelere Özel! Üyelere Özel! 17/02/2024 Üyelere Özel! Yıllara sair ihalelerde çalıştırılacak personeller için toplu iş sözleşmesi kapsamına alındığı bu sebeple ortaya çıkacak fiyat farkların tahsili hk açılan dava kararı(istinaf Mah. Karar T. 2021) Detaylar
Üyelere Özel! Üyelere Özel! 17/02/2024 Üyelere Özel! İhale sözleşmesinin uygulanması aşamasında ihalenin başında amaçlanan işler dışında başka işler yapılması nedeni ile ihalenin sözleşme bedeli içerisinde kalarak yürütülmesi hedefinden uzaklaşıldığı gibi davacı tarafın bu uygulaması neticesinde fahiş miktarda kar elde ettiği hk (İstinaf Mahkeme kararı) bloğunu seç İhale sözleşmesinin uygulanması aşamasında ihalenin başında amaçlanan işler dışında başka işler yapılması nedeni ile ihalenin sözleşme bedeli içerisinde kalarak yürütülmesi hedefinden uzaklaşıldığı gibi davacı tarafın bu uygulaması neticesinde fahiş miktarda kar elde ettiği hk (İstinaf Mahkeme kararı) Detaylar
Üyelere Özel! Üyelere Özel! 17/02/2024 Üyelere Özel! Belediye şirketleri Kamu İhale Kanunu’nun 2/d maddesinde tanımlanan kuruluşu olup Kanuna göre bu kuruluşların yaptığı ihalelerden çıkan uyuşmazlıklar idari yargıda görülmesi gerektiği hk (istinaf Mahkeme kararı) Detaylar
Üyelere Özel! Üyelere Özel! 17/02/2024 Üyelere Özel! idare tarafından ihale sözleşmesinin süresinden önce feshedilmesinden ötürü sözleşmenin kalan süresi olan 85 gün için yeniden ihale yapılması ve bu ihale bedelleri arasındaki farktan ötürü davacı idarenin zarara uğraması davacı idarenin haksız fesih işleminden kaynaklanmakta olduğu hk(İstinaf Mahkemesi kararı Detaylar
Üyelere Özel! Üyelere Özel! 17/02/2024 Üyelere Özel! Sözleşme yapılmayan doğrudan temin ihalede fatura karşılığı alınan ürünlere ait gecikme faizi talebi;4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve ilgili yönetmelikler uyarınca ihalesi yapılacak olan mal alımlarına ilişkin sözleşmelerde Anayasa maddesi ve BK’nun maddesi gereğince akit serbestisi bulunmaktadır Yasada belirlenen sınırlamalar içinde kalmak koşuluyla taraflar istedikleri konularda, istedikleri koşullarda sözleşme yapabilirler Bu sözleşme koşulları tarafları bağlar Dar yetkili icra hukuk mahkemesinde sözleşmenin geçersizliği iddiası değerlendirilemez. İnceleme konusu uyuşmazlıkta da faturaların kaynağı olarak sunulan sözleşme hükümleri tarafları bağlar. Dolayısıyla sözleşmeye bağlanan faturalar için, takipten sonrası için faiz talep edilmesi yerinde değildir. Bu itibarla davalı borçlunun icra dosyasına sunduğu işleyecek faize yönelik itirazının kısmen haklı olduğu görülmektedir. Mahkemece alınan bilirkişi raporuna göre sözleşmeye bağlanmayan fatura yönünden takipten sonrası için ticari faiz istenebileceği (davacı tacir olup, takip konusu fatura da ticari işletmesiyle ilgili olduğundan) davalının söz konusu fatura yönünden işleyecek faize itirazının haksız olduğu, diğer faturalar için itirazın haklı ve yerinde olduğu anlaşıldığı (İstinaf Mahkeme kararı) Detaylar
Üyelere Özel! Üyelere Özel! 17/02/2024 Üyelere Özel! 3/g ihale ile sözleşme maddesinde de fiyat farkı ödenmeyeceği hükmü bulunduğu yine sözleşmede yüklenici şirketin söz konusu işçilerin sendikal haklarından ve toplu iş sözleşmeleri ile oluşan fiyat farklarından sorumlu olacağının açıkça ifade edilmesi ile çalışan işçilerin açmış oldukları davalar kapsamında İstinaf Mahkemesinin almış olduğu Karar Detaylar
Üyelere Özel! Üyelere Özel! 17/02/2024 Üyelere Özel! Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alım ihalesinde alt yüklenici bünyesinde çalıştırılan işçilerin sendika hakları hk(İstinaf Mahkemesi) Detaylar
Üyelere Özel! Üyelere Özel! 17/02/2024 Üyelere Özel! ihale sözleşme içi ve dışı yaptığı işler bedelinin %20 keşif artışı üzerine ulaştığı belirlenmiş olup esasen bu durum davalı idarenin de kabul edildiği davalı idarece davacının hak edişinden malzeme ve şantiye bedeli kesintisi yapılması sözleşme kapsamına uygun bulunmuş, yabancı ortağının hak edişinden yapılması gereken kesintinin davacının hak edişinden kesilmesinin hatalı olduğu vurgulanarak davacı tarafça eksik ödeme yapıldığı belirtildiğinden taleple bağlılık ilkesi gereğince bu miktar üzerinden hesaplama yapılmıştır Oysa Yargıtay denetimine elverişli ve dosya kapsamına uygun olarak belirlemeler ve hesaplamalar yapan bilirkişi kurulunca, davacının dava dilekçesinde bildirdiği miktar ile bağlı olduğunun kabul edilmesi hatalı olduğunun tespiti hk(İstinaf Mahkmesi) Detaylar
Üyelere Özel! Üyelere Özel! 17/02/2024 Üyelere Özel! İkmal ihalelerinde ilk ihalenin ayni şartları çerçevesinde yapılmadığının kabulü gerekeceğinden aynı şartlarda yapılacak ihaleye göre varsa zararın belirlenmesi gerekir Aynı şartlarda yapılacak ihaleye göre zarar hesaplaması yukarıda adı geçen bilirkişilerin ek raporunda 2. seçenek olarak hesaplanmıştır Bahsi geçen hesaplamaya göre. İlk ihalede davalıdan sonra en avantajlı teklif *TL olup fesih tarihi itibariyle kalan işin fiziki seviyesi % 86,99 olmakla ilk ihalede 2. en avantajlı fiyata göre kalan iş bedeli (kaçırılan fırsat) *TL dir Aynı koşullarda yapılacak 2. ihaleye göre işin tamamlama bedeli de bilirkişilerce * TL olarak tespit edilmekle iki ihale bedeli arasında davacının kaçırılan fırsat zararı *TL olarak tespit edilmekle bu miktar yönünden davanın kısmen kabulüne karar verilmesi gerekirken ilk derece mahkemesince hatalı değerlendirme ile aksi yönde karar verilmesi doğru görülmemiş, davacı tarafın bu yöne değinen istinaf başvurusunun kabulü gerekmiş ve aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur Detaylar
Üyelere Özel! Üyelere Özel! 17/02/2024 Üyelere Özel! ihale sözleşme konusu edimini ifa ettiği iddiası ile sözleşme bedelini talep ettiği nazara alınarak taraflar arasında akdedilen sözleşme hükümleri ve sözleşmenin eki mahiyetinde olan mevzuat hükümleri ve dokümanlar birlikte incelenip değerlendirilmek ve bununla bağlı kalınmak sureti ile; davacı tarafından yapılan işin sözleşme ve eklerine uygun olup olmadığı, yapılan işin toplam işin ne kadarına tekabül ettiği, yapılan iş kısmının sözleşme ve ekleri bir bütün olarak değerlendirildiğinde tek başına sözleşme bedelinin tamamen veya kısmen hak kazanılmasına imkan verip vermeyeceği, yapılan iş kısmının, her 2 raporda da belirtilen planlama süreci ve sözleşme konusu iş nazara alındığında davalı tarafından kullanılmasının mümkün olup olmadığı, jeolojik etüt onay tarihi ve bu onayın sözleşme konusu işe ilişkin mevzuattaki yeri nazara alındığında, sözleşme konusu işin kısmen dahi olsa ifa edilmiş kabul edilip edilemeyeceği, ifanın kabul edilebilir olup olmadığı, kabul edilebilir ise, sözleşme ve ekleri ile bağlı kalınmak sureti ile toplam işe yüzde olarak oranı hususlarında tereddüte mahal bırakmayacak şekilde rapor alınması gerekir iken, mevzuata ve planlama sürecine aykırı olduğu belirtilen iş için yapılan hesaplamaya itibar edilmesi yerinde görülmemiştir(İstinaf Mahkemesi K) Detaylar
Üyelere Özel! Üyelere Özel! 17/02/2024 Üyelere Özel! ihale sözleşmesinde belirlenen işin dışında imalatlar yapıldığı sözleşmeye esas teklif birim fiyatlar üzerinden yapılan değerlendirme sonucunda hakkedişlere dahil edilmeyen imalat ve montaj bedelinin kaplama imalatında hakkedişlere dahil edilmemiş tutarın elektrik tesisatında yapılan ancak hakkedişlere dahil edilmemiş imalat ve montaj bedeli olmak üzere toplam bedelin KDV hariç * TL olduğu hesaplanmış yüklenicinin idareden *TL fiyat farkı alacağı *TL kesinti tutarı alacağı * TL proje bedeli alacağı ile *TL fazla imalat alacağı olmak üzere toplam *TL alacaklı olduğu ancak idarenin *TL kesinti tutarı alacağının kendilerine ödendiğini beyan ettiğinden yüklenicinin idareden talep edebileceği toplam alacak tutarının * TL olarak belirlenmesi ve bu bedel üzerinden davanın kısmen kabulüne karar verilmesi isabetli olmuştur(İstinaf Mahkemesi K) Detaylar
Üyelere Özel! Üyelere Özel! 17/02/2024 Üyelere Özel! idarenin talep ettiği ihale bedelinin işin kabulünden sonra ortaya çıkan gizli ayıplı imalatların giderilme bedeline ilişkin olduğu ve ayıplı imalatların gizli ayıpların ortaya çıktığı ve yüklenici ortaklığa giderilmesi için ihtarda bulunulmasının akabinde yüklenici tarafından giderilmemesi üzerine dava dışı firmaya vakit geçirilmeksizin giderildiği ödenen bedellerin piyasa fiyatlarına uygun olduğu, her ne kadar mahkemece hükümde bu alacağa uygulanan avans faizine de KDV uygulanmasına karar verilmiş ise de; bu konuda davalı tarafın usulüne uygun istinafı bulunmadığından bu sebeple bu husus dairemizce re’sen dikkate alınmamış ve mahkeme kararında usul ve esas yönünden yasaya aykırılık bulunmadığı hk(İstinaf Mahkemesi K) Detaylar
Üyelere Özel! Üyelere Özel! 17/02/2024 Üyelere Özel! depo kiralama işinin idare tarafından ihale ile değil doğrudan temin usulü ile gerçekleştirildiği buna göre ihale kararının olmadığı durumda verilen kararın da damga vergisine tabi olmayacağı yalnızca Kamu İhale Kanununa tabi ihalelerde damga vergisi kesilebileceği, kanuni düzenleme olmadan damga vergisi kesilemeyeceği, doğrudan temin usulünde karar damga vergisi kesileceğine ilişkin herhangi bir yasal düzenleme bulunmadığından teklif değerlendirme komisyonu kararına dayanarak vergi alınmasının yasal dayanağının olmadığı hk açıan dava (İstinaf Mahkemesi K) Detaylar
Üyelere Özel! Üyelere Özel! 17/02/2024 Üyelere Özel! taraflar arasında akdedilen ihale sözleşmesi kapsamında davalı idarenin davacının hak edişlerinden her ay %10 luk kıdem tazminatı için bloke konulmak sureti ile kesinti yapılıp yapılamayacağına ilişkin (İstinaf mahkemesi K) Detaylar
Üyelere Özel! Üyelere Özel! 17/02/2024 Üyelere Özel! İhale konusu işe ait Yüklenicinin ürünlerin tedarikçi firmadan temin ederek şantiyesine teslimi sağlandığını söz konusu malzemelerin, tedarikçi firmalardan teminine ilişkin fatura örnekleri ile malzemelerin şantiyesine teslimine ilişkin irsaliye örneklerinin sunulması tedarikçinin ayrıca teslim edilen bütün malzemelerin seri numarası olan markalı ürünler olduğunu inşaat alanında montajı yapılmış olduğunu belgelendirmesi ile alacakları için icra işlemi başlatması hk Detaylar
Üyelere Özel! Üyelere Özel! 17/02/2024 Üyelere Özel! anahtar teslimi olarak ihalede iş bitirilip iş sahibine teslim edilinceye kadar o işin sahibi olmadığı işin bitirilip idareye teslim edilinceye kadar olan sürede meydana gelebilecek hasarların sorumluluğunun yükleniciye ait olduğu oluşan hasarlardaki ürünler yabancı menşei ürünlerde Merkez bankası kurları ve faizleri oranlarından hesaplanması gerektiği talepli dava Detaylar