Kategoriler

İHALE SÖZLEŞME KARARI > Sözleşme Kararları

İhale No İhale Makamı İlan Tarihi İhale Tarihi Açıklama Detay
Üyelere Özel! Üyelere Özel! 05/02/2024 Üyelere Özel! Geçici Kabul Eksikliklerinin Giderilmemesi Halinde Gecikme Cezası Uygulaması Detaylar
Üyelere Özel! Üyelere Özel! 05/02/2024 Üyelere Özel! Geçici kabul itibar tarihinin doğru belirlenmesi, gecikme cezası uygulaması ve teminat süresi bakımından da önemi Detaylar
Üyelere Özel! Üyelere Özel! 05/02/2024 Üyelere Özel! son yıllarda yaşanan enflasyon nedeniyle yıl içerisinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından birden fazla rayiç yayımlanması da, yeni rayiç yayımlanana kadar mevcut rayiçlerin güncelliğini koruduğu anlamına gelmektedir. O halde, yeni birim fiyat tespitinde yeni birim fiyatın yapıldığı tarihte geçerli olan rayiçler herhangi bir güncelleme yapılmadan kullanılmalıdır Detaylar
Üyelere Özel! Üyelere Özel! 05/02/2024 Üyelere Özel! Geçici kabul tutanağındaki kabule engel nitelikte olmayan eksiklikler verilen sürede tamamlanmamış ise gecikme cezasının işin teslim tarihinden itibaren kesilmesi mümkün değildir Detaylar
Üyelere Özel! Üyelere Özel! 05/02/2024 Üyelere Özel! Geçici kabul tutanağındaki kabule engel nitelikte olmayan eksiklikler verilen sürede tamamlanmamış ise gecikme cezasının işin teslim tarihinden itibaren kesilmesi mümkün değildir Detaylar
Üyelere Özel! Üyelere Özel! 05/02/2024 Üyelere Özel! Sözleşmenin feshedilmediği durumda gecikme cezasının gecikilen her takvim günü için kesilmesi gerektiği Detaylar
Üyelere Özel! Üyelere Özel! 05/02/2024 Üyelere Özel! Feshedilen sözleşmede gecikme cezası on günlük ihtar süresinden fazlası için uygulanamaz Detaylar
Üyelere Özel! Üyelere Özel! 05/02/2024 Üyelere Özel! Geçici kabul eksikliklerinin yüklenici yüklenici nam ve hesabına yaptırıldığı hallerde, yüklenici, işin üçüncü kişiye yaptırılma bedelini ödemekle mükelleftir Detaylar
Üyelere Özel! Üyelere Özel! 05/02/2024 Üyelere Özel! Gecikme cezasının ihtarname tarihinden itibaren kesilebileceği Detaylar
Üyelere Özel! Üyelere Özel! 05/02/2024 Üyelere Özel! Sözleşme feshedilmiş ise gecikme cezası kesilecek süre sözleşmedeki ihtar süresi kadardır Detaylar
Üyelere Özel! Üyelere Özel! 05/02/2024 Üyelere Özel! Sözleşmenin “Diğer Hususlar” bölümünde bu yönde hüküm olsa bile, gecikme cezasının süresi ihtarın yükleniciye tebliğ edildiği tarihten değil, teslim süresinin sonundan itibaren başlar Detaylar
Üyelere Özel! Üyelere Özel! 05/02/2024 Üyelere Özel! Yüklenici nam ve hesabına eksikliklerin giderildiği hallerde işin ihale ve yapım sürecine ait olmayan süreler için ceza uygulanmayacağı Detaylar
Üyelere Özel! Üyelere Özel! 05/02/2024 Üyelere Özel! Kamu kurumlarınca yayımlanan resmi analizler kullanılarak yapılan yeni birim fiyatlarda güncel analizlerin kullanılması gerektiği. Detaylar
Üyelere Özel! Üyelere Özel! 05/02/2024 Üyelere Özel! Sehven puantaja eklenmeyen işçilik miktarlarının yeni birim fiyat tutanağına eklenmesinde mevzuata aykırılık olmadığı Detaylar
Üyelere Özel! Üyelere Özel! 05/02/2024 Üyelere Özel! Resmi birim fiyat analizinde yer alan işçilik miktarlarının yeni birim fiyata konu imalatın işçiliğinden daha fazla olduğu uygulama esnasında kontrol mühendislerince gözlemlenmiş ise resmi analizdeki işçiliklerden daha fazla işçilik verilmesinde kamu zararı bulunmamaktadır Detaylar
Üyelere Özel! Üyelere Özel! 05/02/2024 Üyelere Özel! Yeni birim fiyatın kamu idarelerince yayımlanmış birim fiyatlar yerine piyasadan fiyat alınmak suretiyle tespit edilmesinin mevzuata aykırı olmadığı Detaylar
Üyelere Özel! Üyelere Özel! 05/02/2024 Üyelere Özel! İş programına uyulmayarak işe başlanmaması halinde sözleşme feshedilebilir Detaylar
Üyelere Özel! Üyelere Özel! 05/02/2024 Üyelere Özel! Sözleşmede belirlenen iş bitim tarihinden önce feshedilen işlerde ihtar tarihi ile fesih tarihi arasında geçen süre için gecikme cezası kesilemeyeceği Detaylar
Üyelere Özel! Üyelere Özel! 05/02/2024 Üyelere Özel! Birim fiyat tarifleri sözleşmenin ekleri arasında sayılmış, bu nedenle sözleşme hükmü niteliğini almıştır. Uyuşmazlığın sözleşme eki birim fiyat tariflerine göre çözülmesi gerekir Detaylar
Üyelere Özel! Üyelere Özel! 05/02/2024 Üyelere Özel! Süre uzatımının hatalı verildiği gerekçesiyle gecikme cezası kesilemez Detaylar
Üyelere Özel! Üyelere Özel! 05/02/2024 Üyelere Özel! Yüklenicinin gecikme cezasından sorumlu tutulabilmesi için gecikmenin tamamen kendi kusurundan kaynaklanması gerekir Detaylar
Üyelere Özel! Üyelere Özel! 05/02/2024 Üyelere Özel! Hakediş zamanında ödenmemiş ise gecikme cezası talep edilemez Detaylar
Üyelere Özel! Üyelere Özel! 05/02/2024 Üyelere Özel! İhtar süresi sözleşmenin feshedilemeyeceği süre olup gecikme cezası istenebilecek süre Detaylar
Üyelere Özel! Üyelere Özel! 05/02/2024 Üyelere Özel! Geçici kabul tutanağında cezai şart isteme hakkının saklı tutulduğuna dair bir beyan yoksa, gecikme cezası istenemez Detaylar
Üyelere Özel! Üyelere Özel! 05/02/2024 Üyelere Özel! Sözleşmedeki protesto çekmeye gerek kalmaksızın gecikme cezası kesilebileceği hükmü karşısında ve iş sahibi gecikme cezası miktarınca ödemeden kaçındığından, gecikme cezasının istenemeyeceğini kabul etmek mümkün değildir Detaylar
Üyelere Özel! Üyelere Özel! 05/02/2024 Üyelere Özel! Gecikme cezasının istenebilmesi için sözleşmede açıkça kararlaştırılmış olmadıkça, gecikmiş ifanın çekincesiz olarak kabul edilmemesi gerekir. Ancak idare malın teslimi üzerine mal bedelini cezai şart alacağı kadar eksik ödemekle, ihtirazi kaydı dermeyan etmiş sayılır Detaylar
Üyelere Özel! Üyelere Özel! 05/02/2024 Üyelere Özel! Kısmi kabul öngörülmeyen bir sözleşmede, teslim tarihi ve miktarı idarece belirleniyorsa, gecikme cezasının toplam sözleşme bedeli üzerinden uygulanamayacağı Detaylar
Üyelere Özel! Üyelere Özel! 05/02/2024 Üyelere Özel! Geçici kabul eksikliklerinin giderilmesi için yükleniciye verilen sürenin bittiği tarih ile yüklenicinin işleri tamamlayamayacağına dair dilekçe tarihi arası süre üzerinden gecikme cezası hesaplanmasının hatalı olduğu Detaylar
Üyelere Özel! Üyelere Özel! 05/02/2024 Üyelere Özel! idarece yükleniciye cezalı-cezasız toplam 110 gün süre uzatımı verilmiş olduğu halde yüklenici, edimini kısmen dahi ifa edememiştir. Bu durumda fesih bildirimi için yükleniciye 10 günlük sürenin verilmemiş olmasında idarenin kusurlu olduğunun ileri sürülmesi Detaylar
Üyelere Özel! Üyelere Özel! 05/02/2024 Üyelere Özel! Gecikme cezası oranı yazı ve rakamla farklı olarak yazılmış ise yazılı metne itibar edilmesi gerektiği Detaylar
Üyelere Özel! Üyelere Özel! 05/02/2024 Üyelere Özel! Geçici kabule engel teşkil etmeyen eksikliklerin verilen sürede giderilmemesi halinde gecikme cezasının eksik kalan işlerin bedeli üzerinden değil, sözleşme bedeli üzerinden kesilmesi Detaylar
Üyelere Özel! Üyelere Özel! 05/02/2024 Üyelere Özel! Geçici kabule engel teşkil etmeyen eksikliklerin verilen sürede giderilmemesi halinde gecikme cezasının eksik kalan işlerin bedeli üzerinden değil, sözleşme bedeli üzerinden kesilmesi Detaylar
Üyelere Özel! Üyelere Özel! 05/02/2024 Üyelere Özel! Birim fiyatlı sözleşmede teknik şartnameler ile proje arasında çelişki olduğu gerekçesiyle yeni birim fiyat yapılmış ise de, ihale dokümanlarının öncelik sıralamasına göre, teknik şartname kesin projeye göre daha öncelikli olduğundan yeni birim fiyat yapılması Detaylar
Üyelere Özel! Üyelere Özel! 05/02/2024 Üyelere Özel! İş artışı talebinin yerine getirilmemiş olması nedeniyle iş sahibinin teminat mektubunu nakde çevirmesi ve uğradığı müspet zararı talep etmesi Detaylar
Üyelere Özel! Üyelere Özel! 05/02/2024 Üyelere Özel! Geçici Kabul Tutanağının düzenlendiği tarih ile geçici kabul itibar tarihinin aynı olduğu, ancak, yapı denetim görevlisi ve kabul komisyonunun geçici kabule engel bir durum olmadığı yönündeki tespitleri göz önüne alındığında, geçici kabul itibar tarihi olarak belirtilen tarihin tutanağın tanzim edilme tarihi olduğu anlaşılması Detaylar
Üyelere Özel! Üyelere Özel! 05/02/2024 Üyelere Özel! Yeni birim fiyat tespitinde Genel Müdürlük tarafından yayımlanan tavan fiyatların üzerinde olan Ticaret ve Sanayi Odasından onaylı fiyatların kullanılmasının kamu zararı oluşturduğu Detaylar
Üyelere Özel! Üyelere Özel! 05/02/2024 Üyelere Özel! Sözleşmenin haklı olarak feshi halinde idare menfi zararını talep edebilir. Yüklenicinin yapmadığı kalan imalâtın ilk ihalede yükleniciden sonraki en düşük teklifi veren şirkete verilmiş olması halinde ödenmesi gereken bedel hesaplattırılmalı, ikmâl inşaatının yaptırıldığı ikinci ihale ile birinci ihalede imalâtın niteliklerinin farklı olup olmadığı, ilk ihaleye dahil olmayan bir imalâtın ikinci ihaleye ilave edilip edilmediği belirlenmelidir Detaylar
Üyelere Özel! Üyelere Özel! 05/02/2024 Üyelere Özel! Taşıma ağırlıklı sözleşmede yol güzergahının değiştirilmesi sonucunda, yüklenicinin yeni güzergah nedeni ile yeni fiyat belirlenmesini talep etmesine rağmen bu talep değerlendirilmeden yapılan fesih işlemi Detaylar
Üyelere Özel! Üyelere Özel! 03/02/2024 Üyelere Özel! MUAYENE KOMİSYON RAPORUNA İTİRAZ HALİNDE, İKİNCİ MUAYENE VE KABUL KOMİSYONUNDA AYNI ÜYELERİN YER ALAMAYACAĞI Detaylar
Üyelere Özel! Üyelere Özel! 03/02/2024 Üyelere Özel! İdarenin sözleşme dışı yaptırdığı işler hangi rayiçlerle yükleniciye ödenmesi Detaylar
Üyelere Özel! Üyelere Özel! 03/02/2024 Üyelere Özel!  ihalede imal edilen malların  ilk muayenesinin yapıldığı, bu muayenenin ret ile sonuçlandığı, itiraz üzerine  2. muayenenin yapıldığı bununda ret ile sonuçlandığı anlaşılmaktadır Bu durumda kesin olduğu kabul edilen ikinci muayene raporunun taşıdığı delil sözleşmesi niteliğine göre açılmış bulunan davanın, idare elinde bulunan reddedilen malların davacıya iadesi ile reddine karar verilmesi gerekirken hukuki değerlendirmede yanılgıya düşülerek kabulüne karar verilmesi doğru olmamış bozulması gerekmiştir Detaylar
Üyelere Özel! Üyelere Özel! 03/02/2024 Üyelere Özel! ihalede teslim edilen ürünlerin teknik şartname gereğince muayene kabulde fiziki yönden niteliklerine uygun olmadığının bildirildiğini ve yüklenicinin getirdiği ürünlerin, muayene raporunun malın kabulüne uygun bulunmadığı ve sözleşmede belirtilen sürede yükümlülüklerini yerine getirmediğinden sözleşmenin feshi nedeniyle yüklenici firma malzemelerinin yerinden kaldırılmadığından malzemelerin kaldırılması ve sözleşme gereğince günlük ceza bedelinin * TL olmak üzere şimdilik cezalı gün sayısı kadar depolama ücreti  tahsil edilmesi gecikme cezası ve uygun malzeme teslim edilmemesi sebebi ile depolama bedelinin tahsili isteminin haksız olduğu  hk (Yargıtay K.T.2022 Detaylar
Üyelere Özel! Üyelere Özel! 03/02/2024 Üyelere Özel! Muayene ve Kabul Tutanağı ile cihazların teknik şartnamede belirtilen bazı niteliklere uygun olmadığı tespit edilerek İşi Muayene Raporu'nun düzenlendiği, bu rapora istinaden İş Sözleşmesinde Yüklenicinin taahhüdünü ihale dökümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin 4735 Sayılı Kanunu'nun maddesinde sayılan yasak fiil ve davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi hallerinde ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir." hükmüne istinaden kesin teminatın gelir kaydedilmesiyle sözleşmenin feshedilerek tasfiye edilmesi, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 25/f "Mücbir sebepler dışında ihale dökümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhütlerini yerine getirmemek" hükmüne istinaden de aynı kanunun 26.maddesi gereğince kamu kurum ve kuruluşların ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı işleminin başlatılması hususlarının karara bağlanmasının dairece teklif edilmekte olduğu, iş bu teklif değerlendirildiğinde kurulca ; teklifte açıklanan hususlar uygun görülerek İşinde muayene ve kabul komisyonu yüklenicinin de hazır bulunduğu tarihleri arasında yapmış olduğu muayene sonucunda  Muayene ve Kabul Tutanağı ile cihazların teknik şartnamede belirtilen bazı niteliklere uygun olmadığını tespit ettiğinden işin sözleşmenin bentlerine istinaden kesin teminatın gelir kaydedilmesine ve adı geçen işin sözleşmenin feshedilerek tasfiye edilmesi kamu kurum ve kuruluşların ihalelerine katılmaktan yasaklama işleminin başlatılması Detaylar
Üyelere Özel! Üyelere Özel! 03/02/2024 Üyelere Özel! Muayene kabul komisyonunu kararının delil sözleşmesi niteliğinde olması sebebiyle taraflar için bağlayıcı olduğu Detaylar
Üyelere Özel! Üyelere Özel! 03/02/2024 Üyelere Özel! İhale Kabul Komisyonunca da tespiti yapılan eksikliklerin giderilmesi hususunda davalının herhangi bir niyet ve eylemi olmaması sebebiyle mevcut sistemin kabule uygun hale getirilmesi için  müvekkil tarafından başka firmalardan *TL’lik alım yapıldığını ve ürünlerin kabule uygun hale getirildiği bunun için müvekkilinin yapmış olduğu *TL’lik harcama ile ihaleye konu işin zamanında yerine getirilememesinden kaynaklanan İdare tarafından müvekkilin hak edişinden kesilen ve bilirkişi raporunda da zikredilen *TL gecikme cezasının tahsili hk dava kararı Detaylar
Üyelere Özel! Üyelere Özel! 03/02/2024 Üyelere Özel! Muayene kabul komisyonlarında gözden kaçırılan itiraz haklarınız emsal bir  karar, Davalı tarafça 6 adet sözleşme konusu teslim edilen mallar hakkında tutanak düzenlenmiş ise de bu tutanakların davacıya bildirildiğine ilişkin bir belge sunulmamıştır Tutulan tutanaklardan 1 de tarihli olanda içinden uygun olmayan madde çıkan malların iade edildiği belirtilmiş diğer tutanaklarda içinden uygun olmayan madde çıkan malların iade edildiğine ilişkin bir açıklama yapılmamıştır Her ne kadar davalı idarece teslim edilen mallar üzerinde tek taraflı olarak denetim yapılabileceği sözleşme ile düzenlenmiş ise de yine sözleşme gereğince mal tedarik eden davacı tarafın, davalı tarafça yapılan muayene sonucuna itiraz etme hakkı bulunmaktadır Davalı muayene sonucu tutulan tutanakların davacıya bildirildiğini ve sözleşme gereğince itiraz hakkının kullanılmasına olanak tanındığını ispatlayamamıştır Buna göre davalı tarafça yapılan işlemlerin sözleşmeye uygun olduğundan bahsedilemeyeceğinden sözleşmenin feshi cezai şart ve fiyat farkı uygulaması da usulüne uygun değildir Detaylar
Üyelere Özel! Üyelere Özel! 03/02/2024 Üyelere Özel! sözleşme konusu malzemeler sözleşme koşulları kapsamında temin ve teslim edildiği davalı tarafça uygunluk muayenesi ve kabullerinin yapıldığını teslim ile birlikte sözleşme bedelinin yarısının müvekkili şirkete ödendiği teslim sonrası kurulum işlemlerinde davalı ve lehine sözleşme akdedilen dava dışı kuruluş mevzuata sözleşmeye şartnameye ve tüm usul kurallarına aykırı şekilde 2 nci muayene işlemlerini aksattığını, muayene işlemleri teknik donanımı bulunmayan bölge müdürlüklerine bırakıldığı işlemlerin kasıtlı olarak sürüncemede bırakıldığı müvekkili şirkete sözleşme dışı ek ve ağır maliyetler yüklendiği tüm talepler karşılanmasına rağmen muayene işlemlerinin davalı taraf ve dava dışı kuruluş tarafından yerine getirilmediğini müvekkili şirketin üstlendiği tüm edimleri yerine getirdikten sonra davalı taraf ve lehine sözleşme akdedilen dava dışı kuruluşun kusurlu ve kasti tutumları ile muayene işlemlerini gerçekleştirmemesi nedeniyle davalı tarafın sözleşmeyi feshetmesi hk karar Detaylar
Üyelere Özel! Üyelere Özel! 03/02/2024 Üyelere Özel! kabul komisyonunun tespit ettiği eksikliklerin belirlenen sürede yüklenici tarafından giderilmemesi halinde geçecek her gün için giderilecek eksikliklerin durumuna göre sözleşmesinde gecikme cezası olarak yazılı olan miktarın belli bir oranında günlük ceza uygulanacağı belirtilmiştir Detaylar
Üyelere Özel! Üyelere Özel! 03/02/2024 Üyelere Özel! imzalanan ihale sözleşmesinin denetim muyane işlemleri başlıklı maddesinde ve devamı alt bentlerinde temin edilip teslim edilecek istasyonun muyane aşamaları, fiziki sayım ve kontrol muayenesi, fonksiyon testi, muayene ve itiraz muayeneleri, laboratuvar muyanesi uygun çıkmayan malın geri alınıp bir defaya mahsus yenisinin getirilmesi ve itiraz muayenesi aşamaları düzenlenmiştir Sözleşme maddesinde; yapılan muayene sonucu mallar reddedilip yüklenici tarafından süresi içinde itiraz edilirse * maddesine göre oluşturulacak ikinci muayene komisyonunca itiraz konusu kısımların inceleneceği, ikinci komisyon tarafından verilecek ret raporuna itiraz edilmeyeceği, laboratuvar muayenesi sonucunda * madde hükmünce getirilen malın muayeneleri uygun çıkmazsa yüklenicinin malını alıp * maddesindeki süre içerisinde bir defaya mahsus yenisini getirmekte veya itiraz muayenesini istemekte serbest olduğu * maddesinde yüklenicinin itiraz muayenesi istemeyip yeni mal getirdiği takdirde yeni getirdiği malın *madde de belirtilen usul ve esaslar dahilinde muayene edileceği, yeni getirilen malın da muayenede uygun bulunmadığı takdirde yüklenicinin *maddelerde açıklanan şeklide muayene sonucuna itiraz hakkı olduğu, yüklenici muayeneye itiraz etmez veya itiraz muayenesi sonucunda da mal uygun bulunmazsa ret kararının kesinleşeceği Detaylar
Üyelere Özel! Üyelere Özel! 03/02/2024 Üyelere Özel! söz konusu imalatların beton kalitesini test etmek için Karayolları Teknik Şartnamesinin yanısıra ve TSE standartlarına uygun olarak basınç dayanımı testine tabii tutuldukları; her ikisinin sonucuna göre bir değerlendirme yapıldığı, sonuçları değerlendirme konusunda da farklı uygulamaların olduğu, uygulanan TSE standartları arasında da tutarsızlıklar olduğu, bu tutarsızlıkların doğru karar vermeyi engellediği ve tereddüde mahal bıraktığı Detaylar