birim fiyatlı yapım işinde, işin sözleşmeye göre bitirilmesi gereken tarihte bitirilmemesine rağmen yükleniciye sözleşmesinde öngörülen gecikme cezasının uygulanmaması

ihale teknik şartname hükümlerine aykırı olarak firma ile firma adına İdarede görev alacak kişiler arasında imzalanması gereken gizlilik sözleşmelerinin yapılmaması ve yüklenicinin yükümlülüğünü yerine getirmemesi nedeniyle ceza kesintisi uygulanmaması

Sözleşmelerde işin süresinin iş günü olarak belirlenmesi halinde, süre uzatımı, gecikme cezası, ifaya ekli ceza vb. uygulamalarda, cumartesi ve pazar günleri ile tatiller dahil edilmeden yer teslimi yapılan güne iş günü olarak işin süresi eklenmelidir.

ihale sözleşme konusu mallar zamanında teslim edilmemesine rağmen yükleniciden gecikme cezası tahsil edilmemesi

ihalede yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak işi süresinde bitirmediği takdirde gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin % oranında gecikme cezası uygulanacağı hüküm altına alınmış Ancak, geçici kabule engel nitelikteki eksikliklerin giderilerek işin süre uzatımları dahil bitirilmesi gereken sürede bitirilmemesine rağmen söz konusu gecikme cezasının uygulanmaması

ihale İşi Kapsamında Kullanılmak Üzere Araç ve İş Makinası Kiralanması İşi” nde teknik şartnamede belirtilen özellikleri taşımayan araç çalıştırılmasına rağmen sözleşmede öngörülen ceza kesintisinin yapılmaması

YAPIM İŞLERİNDE GECİKME CEZASI

İhale teknik şartname ve sözleşme hükümlerine göre yerine getirmeyen Yükleniciye, sözleşmeye göre malın geç teslim edilmesinden kaynaklanan gecikme cezasının uygulanmaması

Onaylı iş programlarına işe devam edilmiş olmasına rağmen imalat değişiklilerine ait yeni birim fiyatların çeşitli bahanelerle yeniden belirlenmeye çalışılması iyiniyet ve dürüstlük kurallarıyla bağdaşmadığı gibi sözleşmelerin taraflarının eşitlik ilkesinin de ihlal edilmesi hk

Yüklenicinin işi zamanında teslim etmemesi halinde uygulanacak gecikme cezasının süresi sözleşmenin feshedilip feshedilmediğine göre farklılık göstermektedir. Sözleşme feshedilmiş ise gecikme cezası uygulanacak süre ihtar süresi kadardır.

Yapım işlerinde işin süresinde tamamlanmaması halinde sözleşmede belirlenmiş olan gecikme cezasının uygulanabilmesi için bazı koşulların varlığı gereklidir. Öncelikle idarenin sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmiş olması ve yükleniciye ihtar çekilmiş olması zorunludur.

Gecikme cezası; kısmi kabul öngörülmeyen işlerde ilk sözleşme bedeli üzerinden, kısmi kabul öngörülen işlerde ilgili kısmın ilk sözleşme bedeli üzerinden, sözleşmesinde kısmi kabul öngörülmemekle birlikte işin devamı sırasında kısmi kabul yapılmasına karar verilen işlerde geç teslim edilen kısma ait tutar üzerinden hesaplanmalıdır

İdareler gecikme cezası oranını Tip Sözleşmedeki düzenlemeye uygun olarak, onbinde üçten az, onbinde altıdan fazla olmamak üzere belirleyerek sözleşmeye yazmak zorundadırlar. Gecikme cezası oranı sözleşmeye yazılmamış veya bu oranlar dışında olacak şekilde bir oran belirlenmişse, sözleşmenin bu hükmü kanuna aykırılık teşkil eder

Geçici Kabul Eksikliklerinin Giderilmemesi Halinde Gecikme Cezası Uygulaması

Geçici kabul tutanağındaki kabule engel nitelikte olmayan eksiklikler verilen sürede tamamlanmamış ise gecikme cezasının işin teslim tarihinden itibaren kesilmesi mümkün değildir

Sözleşmenin feshedilmediği durumda gecikme cezasının gecikilen her takvim günü için kesilmesi gerektiği

Feshedilen sözleşmede gecikme cezası on günlük ihtar süresinden fazlası için uygulanamaz

Gecikme cezasının ihtarname tarihinden itibaren kesilebileceği

Sözleşme feshedilmiş ise gecikme cezası kesilecek süre sözleşmedeki ihtar süresi kadardır

Sözleşmenin “Diğer Hususlar” bölümünde bu yönde hüküm olsa bile, gecikme cezasının süresi ihtarın yükleniciye tebliğ edildiği tarihten değil, teslim süresinin sonundan itibaren başlar

Sözleşmede belirlenen iş bitim tarihinden önce feshedilen işlerde ihtar tarihi ile fesih tarihi arasında geçen süre için gecikme cezası kesilemeyeceği

Yüklenicinin gecikme cezasından sorumlu tutulabilmesi için gecikmenin tamamen kendi kusurundan kaynaklanması gerekir

Hakediş zamanında ödenmemiş ise gecikme cezası talep edilemez

İhtar süresi sözleşmenin feshedilemeyeceği süre olup gecikme cezası istenebilecek süre

Geçici kabul tutanağında cezai şart isteme hakkının saklı tutulduğuna dair bir beyan yoksa, gecikme cezası istenemez

Sözleşmedeki protesto çekmeye gerek kalmaksızın gecikme cezası kesilebileceği hükmü karşısında ve iş sahibi gecikme cezası miktarınca ödemeden kaçındığından, gecikme cezasının istenemeyeceğini kabul etmek mümkün değildir

Gecikme cezasının istenebilmesi için sözleşmede açıkça kararlaştırılmış olmadıkça, gecikmiş ifanın çekincesiz olarak kabul edilmemesi gerekir. Ancak idare malın teslimi üzerine mal bedelini cezai şart alacağı kadar eksik ödemekle, ihtirazi kaydı dermeyan etmiş sayılır

Kısmi kabul öngörülmeyen bir sözleşmede, teslim tarihi ve miktarı idarece belirleniyorsa, gecikme cezasının toplam sözleşme bedeli üzerinden uygulanamayacağı

Gecikme cezası oranı yazı ve rakamla farklı olarak yazılmış ise yazılı metne itibar edilmesi gerektiği

yüklenicinin ihale sözleşmesine uygun olarak işi süresinde bitirmediği takdirde gerekli uyarının tebliğ tarihinden itibaren geçecek 10 günlük sürede dahi gecikme cezasının uygulanacağının kabul edildi

ihale sözleşmesinde işyerinde havanın fenni olarak çalışmaya uygun olmadığı günlerin 1 Kasım-15 Nisan olarak belirtildiği dikkate alınarak çalışılan günler üzerinden hesaplanan * TL para cezasının dav

ihalede cezai şart tazminatının yapılan hesaplama neticesinde yüklenici hak ediş bedelinden mahsup edilmesinde davacı idarenin haklı olmasına ve bu konu bozma kapsamı dışında bırakılmasına rağmen idar

yüklenici ihale keşif artışı nedeniyle uzatılan süre içerisinde bitirip teslim ettiğinden ve işte bir gecikme olmadığından hakedişten ödenmeyen tutarın gecikme cezası olarak kesildiği yönündeki davalı

ihalede  ihtar çekilmediği ve bu nedenle bu maddede belirlenen cezayı isteyemeyeceği ancak sözleşmede düzenlenen ceza hükmünün uygulanması gerekmekle birlikte düzenlenen feshedilemeyen süreye ilişkin

idarenin ihale sözleşme maddesi uyarınca ihtar çekmediği ve bu nedenle bu maddede belirlenen cezayı isteyemeyeceği ancak sözleşmenin maddesinde düzenlenen ceza hükmünün uygulanması gerekmekle birlikte

ihale işinde taraflar arasındaki sözleşmede dava dışı iş sahibinin yüklenicilere uygulayacağı cezanın taşerona oransal olarak yansıtılacağına dair bir hüküm yer almadığı sözleşmede bilirkişilerce hesa

yükleniciye taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi nedeniyle gecikme cezası uygulanan ihtarlı süre verilmesi hâlinde, idarece

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa dayanılarak yasaklama işlemi tesis edilebilmesi için sözleşmenin mücbir sebep hâli olmadan ifa edilmemesi gerektiği  sözleşmenin mücbir sebepten kaynaklı o

davalı idarece haksız olarak kesildiği iddia olunan gecikme cezasının ve sözleşme dışı yapılan imalatların bedelinin tahsili

Yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak malı süresinde teslim etmemesi hâlinde gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin oranında gecikme cezası uygulanır Söz konusu hüküm ifaya ekli cezai şart m

Fesh edilen  ihale sözleşmesi maddesi gereğince yüklenici tarafından süresinde teslimi yapılmaması halinde her takvim günü için teslim edilmeyen ürün bedelinin binde beşi oranında gecikme cezası uygul

sözleşmede gecikme halinde %o5 oranında ceza ödenmesi kararlaştırılmış olup BK maddesi uyarınca ifaya ekli ceza niteliğindedir Davacı ihtarname ile akdi feshettiğinden kural olarak cezai şart alacağın

davacı karşı davalının kusurundan kaynaklanması gecikmede davalı karşı davacının bir kusurunun bulunmaması gerekir Bu durumda hükme esas alınan raporda gecikmenin tarafların ortak kusurundan kaynaklan

davalı idarece müvekkili şirket tarafından gerçekleştirilen imalâtların geç onaylanması nedeniyle geçen süreler için ek süre verilmediğini ve bu süreler için haksız olarak gecikme cezaları hesaplandığ

Yapım işler ihalelerinde cezai şartın niteliği sözleşmede açıkça belirtilmemişse mahkeme tarafından sözleşmenin yorumlanması ile cezai şartın niteliği belirlenmesi

eksik ve kusurlar için kabul komisyonlarınca 2-4 ay gibi bir tamamlanma süresi öngörülmesi dolayısıyla idarenin bu süre miktarına yakın bir gecikme cezası kesmesi

Cezalı çalışma tutarının tahsil edilmemesi Sözleşme bedelinde meydana gelen artıştan ek kesin teminat ve sözleşme damga vergisi kesilmemesi

sözleşme Tasarısının işin tekrar eden kısımlarının sözleşmeye uygun olarak gerçekleştirilmemesi halinde her bir aykırılık için aylık hakedişinin (0,001) binde biri oranında ceza uygulanacağının düzenl

malların teslimi, montajı ve yapılıp devreye alınmasında gecikme olduğu halde gecikme cezasının kesilmemesi nedeniyle oluşan kamu zararının sorumlularından tazminen tahsili hk

ihale sözleşmesinin "Cezalar ve sözleşmenin feshi" maddesinde “İşin özelliği gereği sürekli tekrar eden işler olduğu için, işin tekrar eden kısımlarının sözleşmeye uygun olarak gerçekleştirilmemesi ha