ihalede şirketin ortağı ve yönetim kurulu başkanı başka bir ihalede edimin ifasına fesat karıştırma suçundan mahkûmiyetinin kesinleştiği, tacir olarak ticari faaliyetlerde bulunan şirketin ortağı ve y

Kapsam dışı  ihale ile meslek lisesinde üretilen yemeklerin ihtiyaç sahibi hastaneye ihaleyi yöntemi ile yükleniciye servis ve dağıtılması hk (Danıştay K 8)

iş deneyim belgesi olarak sunulmuş olan faturanın ihale dosyasında bulunmadığının Sayıştay incelemesi neticesinde tespit edildiği faturanın onaylı suretinin davalı idare tarafından davacıdan istenildi

 ihalede çıkacak hafriyatın nakli ve depolanmasına uygun nitelikte olmadığından bahisle davacı iş ortaklığının aşırı düşük teklif açıklamaları reddedilip teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına ve

ihalenin yüklenici iş ortaklığının sözleşmenin feshedilmesine neden olan işin iş programı ve sözleşmeye uygun olarak süresinde tamamlanmaması fiilinin hangi yasak fiil ve davranış kapsamında olduğu ve

ihaleye konu alanın imar planlarında askeri alan" olarak tanımlandığı imar plan değişikliği olmadan ihale yapılamayacağı bu durumun imar planının çevre ve şehircilik ilkelerine aykırı olacağı iddialar

yüklenici tarafından ihalede temin edilecek araçların belgeleriyle birlikte sözleşmenin imzalanmasını müteakip 5  gün içerisinde idareye teslim edileceği" düzenlemesinin rekabeti engellediği hk (Danış

ihaleyi gerçekleştiren idareye teklifte bulunulduğu dikkate alındığında, davacının sözleşmede belirtilen ürünlerin temin edilmesi hususunda gereken çabayı gösterdiği, davalı idarece bu durum gözetilme

ikmal ihalesi kapsamında ödenen bedelin ileride davacıdan talep edilmesi muhtemel tazminat miktarı bakımından önem arzettiği, davacının dava ve temyiz dilekçesinde, ikmal işi ihalesinde yaklaşık maliy

ihalede birim fiyat teklif cetvelinin 4 iş kaleminde hata yapıldığı *poz numaralı iş kalemlerinin her biri için ayrı ayrı geçerli olmak üzere analiz tutarına istekli tarafından öngörülen kâr tutarı ek

ihale şikayetine konu düzenlemenin ihale ilanınında yer aldığı, başvurunun ihale dokümanının ilana yansıyan hükümlerine yönelik olduğu dolayısıyla ihale ilan tarihini izleyen günden itibaren on gün iç

ihaleyi gerçekleştiren idarenin ihtiyaçları çerçevesinde hangi kalite standartlarını talep edeceğini belirleyebileceği, hastanelere sunulacak yemek hizmetine ilişkin olarak hizmetin aksamaması adına b

Kent temizliği ihalesinde çalıştırılması istenilen araçların ayrıntılı teknik özellikleri olan nitelikli araçlar olduğu yüklenici tarafından temin edilecek araçların belgeleriyle birlikte sözleşmenin

İhalede Hizmet yeterlilik belgesi istenilmesi üretilen yemeğin nakliyesine ilişkin olduğundan ve idarenin mutfağına ilişkin olmadığından, bu hizmet yeterlik belgesinin talep edilmesinde mevzuata aykır

İhale itiraz sonuçlarını  beklemeden sözleşme imzalanmasında ihale itiraz süreci içinde  hiç bir itirazen şikayette bulunmaması gerekçesi le mahkeme  kararının itiraz eden firmayı haklı bulduğu  karar

ihalede tekliflerin sınır değerinin üzerinde olmasının rekabet ortamının bozulduğu değerlendirmesi yapım işini temelden etkilemeyecek nitelikte olduğu idarece kabul edilen hata ve eksikliklerin de iha

ihalenin iptaline gerekçe olarak işin gelecek yıllara yaygın yüklenme kapsamında olmaması ödeneğin mali yıl ile sınırlı bulunması ve ihale sonrası malın teslimi için öngörülen 60 günlük teslim süresi

ihalede tespit edilen eksikliklerin tutanağa bağlandığı yüklenicinin kesin kabul tutanağını imzalaması için davet dilmesine karşın yüklenicinin gitmemesi  üzerine eksikliklerin giderilmesi  için ek sü

ihale yasaklamasına karşı açılan davada kısmen yasaklaması kaldırılan  isteklinin ihalelere katılması(Danıştay K)

ihale Kanunun 3/c maddesi ile yapılan ihalelerde yasaklama verilirmi ?

İhalede aşırı düşük teklif açıklamasının akaryakıt girdilerinden EPDK'nın günlük il bazında açıkladığı fiyatın %90'nın altında olduğu Genel Tebliğe aykırı olduğu şirketin açıklamasının EPDK ta

ihalenin 4734 sayılı Kanun'un 3/c maddesi uyarınca istisna kapsamında yapıldığı, yasaklanmayı gerektiren davranışın sözleşmenin ifası aşamasıyla ilgili olduğu,davalı idarenin 4734 sayılı Kanun kap

ihalede Muayene kabul komisyonu kanun hükümlere uygun bulunmayan ürünler laboratuvar muayenelerine gönderilmez (Danıştay K)

Personel Çalıştırılması  ihalesinde çalışanların toplu iş sözleşmesinde  görüşmelerinde  Yüksek Hakem Kurulu'nun verdiği kararla işçi ücretlerinde artış yapıldığı bu artışın davacı şirkete getirec

ihalede ürünün kısmî teslim usulünün öngörüldüğü dönemsel olarak ihtiyacın ortaya çıkacağı zamanın öngörülmesi mümkün olmadığından, idarenin yükleniciyi malın teslimine ilişkin haberdar etmesi ve bunu

ihale komisyonunca yapılan incelemede ön yeterlik başvuru dosyasındaki hizmet belgelerinin SGK bilgisayar kayıtlarında bulunan belgeler ile karşılaştırılmasında farklılıklar olduğunun tespit edilmesi

İhalede teslim süresinin gecikmesi üzerine 20 gün ek süre verildiği ve ihtarnamenin* tarihinde tebliğ edildiği, davacının yazısı ile ürettiği sisteme sertifika alamadığını, bu nedenle sözleşme ve tekn

İhale dokümanında yeterlik kriteri olarak "Ek-1 Teklif Edilen Araç Listesi"nin yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilmesinin istenildiği, anılan listede altı grup araç için marka, model, model yılı

ihalenin yüklenici iş ortaklığının sözleşmenin feshedilmesine neden olan işin iş programı ve sözleşmeye uygun olarak süresinde tamamlanmaması fiilinin hangi yasak fiil ve davranış kapsamında olduğu ve

ihale sözleşmesi kapsamında teslim edilen proje ve raporlarda tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için 10 gün süre verilerek yazılı ihtarlar yapılmasına rağmen  eksiklikleri gidermemesi gerekçe gö

ihalede iş ortaklığının taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmediğinin tespit edilmesi hâlinde açıkça belirlenen noksanlıkların giderilmesi için en az 10 gün süre

ihale konusu iş zamanında bitirilememişse de, davacının projelerin geç onaylanması ve hakedişlerin geç ödenmesi nedenleriyle süre uzatımına hak kazandığı anlaşıldığından, davacının sözleşmeden kaynakl

İhalede yapı için gerekli izin ve ruhsatlar alınmaksızın iş ihale edildiğinden işin aksamasında idarenin hatasının bulunduğu görülmektedir. Öte yandan, ihale dokümanı eki olan ve projenin üzerine inşa

İstisna ihalelerde (3/g) KİK e ihale itirazen şikayet başvuru yapmadan yargı sürecine başvurmasında ihalenin ihale komisyonu kararı ve ihale yetkilisinin onayı ile iptali üzerine doğrudan açılan işbu

kamu ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilebileceği açık olmakla birlikte ihaleyi gerçekleştiren idarece alt sınırdan (1 yıl süreyle) yasaklama işlemi tesis edilmesi hususunda bildirimde bulu

İhalede iş bitirme belgesine konu kurs organizasyonu işinin, ihale konusu organizasyon işi için benzer iş olarak tanımlanan işlerle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer

İhale itirazen şikâyet başvurusunda ileri sürülmemiş olsa dahi itirazen şikâyet başvurusunda yer alan hususların incelenmesi gerektiği(Danıştay K)

ihale dokümanının kesinleştiği ve İdari Şartnamede A.Ş  istekliler tarafından her durumda pay defterinin e-teklif kapsamında beyan edilmesi gerektiği belirtildiği hâlde A.Ş tarafından yeterlik bilgile

 İhalede hizmet yeterlilik belgelerinin kalite yönetim sistem belgesi olmamakla birlikte Şartnamede kalite yönetim sistem belgesi ile hizmet yeterlilik belgelerinin aynı kategoride değerlendirilmesi i

iş deneyim belgesi sahibi bir şahsın ortak olacağı tüzel kişi şirketin ihaleye katılabilmesi için, bu belge sahibinin en az bir yıldır şirketin yarısından fazla hissesine sahip olması zorunlu olduğund

İdari Şartnameye aykırı verilen teklifin diğer teklifler veya yaklaşık maliyete göre aşırı düşük olup olmadığı yönünde ihale komisyonunca bir değerlendirme yapılmadan şikâyet başvurusunun ise reddine

ihale dava dilekçesinde "Konu" ile "Netice ve Talep" bölümlerinde iddialar ayrı ayrı belirtilmeksizin Kurul kararının tümünün iptalinin istenildiği belirtilmişse de, uyuşmazlığa konu olayın mahiyetine

ihale dökümanında zeyilname ile yapılan değişiklikle benzer iş tanımının daraltılması ihaleye katılımda daraltıcı etkisi olduğu hk (Danıştay Kararlı)

Kurul kararları üzerine alınan 2.  ihale komisyonu kararının EKAP üzerinden davacı dâhil tüm isteklilere tebliğ edildiği ve bu süreçte sözleşmelerin imzalandığı anlaşılmakta ise de 10 günlük şikâyet b

İhale dokümanı düzenlemelerinden Teknik Şartnamede yer alan öğrenci taşıma ile alakalı iş bitirme belgelerinin kabul edilmeyeceğine yönelik koşulun İdari Şartname kapsamında sayılmadığı dikkate alındı

İhale kararına şikâyet başvurusunun reddi üzerine Kanunda öngörülen sekil kurallarına uygun olarak itirazen şikâyet başvurusunda belirtilen iddiasının incelenmesi gerekirken bu iddianın şikâyet başvur

ihale katılan firmanın konkordatonun amacıyla sınırlı faaliyet çerçevesi belirlenen davacının geçici mühlet kararının hukuki niteliği ile geçici mühletin kesin mühletin sonuçlarını doğuracağı kuralı g

Hizmet Alımlarına ihale Sözleşme Tasarısı dipnotuna uygun olarak onbinde 1,00 olarak belirlendiği ancak ihaleye ait Sözleşme Tasarısı maddesi uyarınca ihaleyi gerçekleştiren idarece asgarî cezadan dah

ihale sözleşme tasarısında düzenlenen aykırılık hallerinde yer alan ve somut nitelikte olmayan fiilin genel bir aykırılık hali olarak kabul edilerek bu aykırılık halinin Sözleşme Tasarı madde kapsamın

şikâyet başvurularının ihaleyi yapan idareye elden veya posta yoluyla ya da EKAP üzerinden e-imza kullanılarak (e-şikâyet ile) yapılabileceği, EKAP üzerinden elektronik şikâyet başvurularının iş günü