Danıştay İhale Kararı Danıştay İhale Kararı-sözleşme tarihindeki imalat-malzeme fiyatları ile başvuru tarihindeki imalat-malzeme fiyatlarına ilişkin bilgi ve belgeleri başvuru dilekçesi ile birlikte davalı idereye sunduğu, anılan belgeler üzerinden davalı idarece inceleme yapıldığı, yapılan inceleme neticesinde, imalatların özellikle mekanik ve elektrik kalemlerinin kur artışından olumsuz etkilendiğinin tespit edildiği ve söz konusu inşaatın bu hâliyle yüklenici tarafından bitirilmesinin zor olduğu görüşü eklenerek Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan görüş istenildiği, Bakanlıkça imalat girdilerinde yüksek artış olduğu ve inşaatın bitirilemeyeceği yönündeki tespite karşı herhangi bir değerlendirme yapılmaksızın olumsuz yönde görüş bildirildiği, bu durumda, maliyet girdilerinin çok arttığının ve inşaatın bu hâliyle yüklenici tarafından tamamlanmasının zor olduğunun belirlenmesine karşın, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca ortaya konulan olumsuz görüşün söz konusu tespitlerin aksini ortaya koyacak nitelikte somut hiçbir veri içermediği anlaşıldığı Danıştay İhale Kararı-Davacı şirketinin geçici teminatın gelirinin kaydedilmesi, tahsilatın iptal edilmesi, tahsilat oranından yasal faizi ile birlikte talep edilmesi" şeklinde ifade edilen ve davanın teminatının içeriğinde de geçici teminatın gelirinin kaydedilmesi süreci anlatılarak geçici teminatın ödenmesine kararın talep edildiğinden, davacının talebinin geçici teminatın gelir kaydına ilişkin işlemin iptaline yönelik olmadığı, gelirin geçici teminat bedelinin tahsilatından işlenecek yasal faizle birlikte ödemeye kararın miktarına yönelik olduğu, başka bir anlatımla davacının asıl olduğu muradinin gelirinin geçici teminat bedelinin iade edilmesi olduğu hk Danıştay İhale Kararı-sözleşme tarihindeki imalat-malzeme fiyatları ile başvuru tarihiki imalat-malzeme fiyatlarına ilişkin bilgi ve belge başvuru dilekçesi ile birlikte davalı idereye sunulan, an belgeler üzerinden davalı idarece inceleme yapıldı, yapılan inceleme sonucu, imalatların özellikle mekanik ve elektrik kalemlerinin kur artışından olumsuzluk etkilendiğinin tespit edildiği ve söz konusu inşaatın bu hâliyle yüklenici tarafından bitirilmesinin zor olduğu hk Danıştay İhale Kararı-Yapım ihalelerine teklifler sunulduğu sırada henüz hakkında bir yasaklama kararı okunmadığı anlaşıldığından anılan dönemde yasaklı olduğu halde kamu ihalelerine katılamayacağından söz edilemiyor, bu nedenle bir yıl süre ile tüm kamu kurumu ve paraya ait ihalelere katılmaktan yasaklanmak üzere Danıştay İhale Kararı-kamu yatırımlarının yüksek enflasyon nedeniyle durma aşamasına geldiğinin tespit üzerine fiyat değişimi yoluyla kamu sektörüne ait işlerin fiyat artışı etkilerinden korunmak için bir an önce bitirilmesini sağlamak, ayrıca çeşitli takviyeleri artık mevcut olan işlerin mümkün olduğunu mümkün kılarak başka yüklemeyiciler daha fazla geciktirilmeden bitirilmesi temin amacıyla Bakanlar Kurulu'nca bozulan fiyat farkı kararnameleri kapsamında dayanıklılıkn, bu konuyla ilgili ışık tutması açısından söz konusu kararnameler kapsamında yapılan başvurular üzerine tesis edilen işlemlerden kaynaklanan gecikmelerde deneme verilen yerlere kararlara değinilmesi Danıştay İhale Kararı-Kamu İhale Kanunu yapılan sözleşmelerin, imalat girdilerinin fiyatlarında ortaya çıkan beklenmeyen artışlar nedeniyle fesih yoluyla tazminatla yapılan başvurular hakkında idarenin yetkisi vardır de, bu yetkinin mutlak ve sınırsız olması, ücretli tesisin ve hizmet gereklerinin gözetilmesi gerekli, bu yetki kullanılırken başvurular hakkında olumsuz değerlendirmelerin gerekçeli olması gerekiyor,
